Musterformular für den Standbauvertrag 2018 herunterladen

Vereinbarung

Herstellung von Ständen

___________________ _________________ 20 Jahre

LLC „Iwanow“, im Folgenden als Kunde bezeichnet, vertreten durch Direktor Ivanov I.I., der einerseits auf der Grundlage der Charta handelt, und LLC „Petrow“, im Folgenden als Auftragnehmer bezeichnet, vertreten durch Direktor Petrov P.P., handelnd auf der Grundlage der Charta, andererseits gemeinsam als die Parteien bezeichnet, haben diese Vereinbarung (im Folgenden als die Vereinbarung bezeichnet) wie folgt geschlossen.

1. Gegenstand der Vereinbarung

• 1. Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber den vorübergehenden Besitz und die Nutzung eines entworfenen und hergestellten (nach vom Auftragnehmer entwickelten und vom Auftraggeber genehmigten Zeichnungen und Skizzen) Ausstellungsstands (im Folgenden „Produkt“ genannt) und führt dessen Installation durch ( mit anschließender Demontage) zum Zweck der Nutzung des Produkts durch den Kunden Ausstellung________, die vom _____________ bis _______________ in Moskau stattfindet.
• 2. Die Montage/Demontage des Produkts erfolgt durch den Auftragnehmer mit eigenen Mitteln und Mitteln innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen unter der Adresse: ______________________
• 3. Die Eigentums- und Nutzungsdauer des Produkts beginnt mit der Übergabe des Produkts an den Kunden und endet mit der Rückgabe an den Auftragnehmer. Annahme und Übergabe werden durch Akte formalisiert. In anderen Artikeln der Vereinbarung sind Kalendertermine sowie Zeitpunkte des Eintritts wesentlicher Umstände festgelegt.

1. 2 . Kosten- und Zahlungsmodalitäten

2.1. Der Gesamtbetrag der Vereinbarung beträgt ___________________. Gemäß der „Mitteilung über die Möglichkeit der Anwendung des vereinfachten Steuersystems“ Nr. ____vom _______ unterliegt die Mehrwertsteuer nicht der Mehrwertsteuer. (Besteuerungsgegenstand - Einkommen), ausgestellt am ___________________________.

2.2. Die Zahlung erfolgt nach folgendem Schema: Vorauszahlung in Höhe des Betrages 50% — ____________________ innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen ab dem Zeitpunkt durchgeführt, an dem der Kunde die Rechnung des Auftragnehmers erhält, der Restbetrag: 50% — ______________________ zahlbar nach Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für abgeschlossene Arbeiten, zusammen mit den entsprechenden Dokumenten, innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen nach Erhalt der Rechnung des Auftragnehmers. Die Bezahlung der geleisteten Arbeit erfolgt per Banküberweisung auf das im Vertrag angegebene Konto des Auftragnehmers. Nach Vereinbarung der Parteien sind auch andere Zahlungsmöglichkeiten möglich.

• 3. Zahlungsverpflichtungen gelten ab dem Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Girokonto des Auftragnehmers als erfüllt.

1. 3 . Fertigstellungsfristen und Lieferablauf – Abnahme der fertiggestellten Arbeiten

3.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich:

3.1.1. Fahren Sie mit der Arbeit fort _______________.

3.1.2. Entwickeln und vereinbaren Sie schriftlich mit dem Kunden ein Designprojekt für den Messestand (Anhang Nr. l), einen Kostenvoranschlag (Anhang Nr. 2) von _____________.

3.1.3. Koordinieren Sie mit der Messeleitung alle Fragen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Standes: Design, Konfiguration, Elektrifizierung, Einsatz zusätzlicher Geräte, Brandschutzfragen usw. innerhalb eines für den erfolgreichen Aufbau des Standes ausreichenden Zeitrahmens. Der Stand muss den Anforderungen der Messeveranstalter und der Feuerwehr in vollem Umfang entsprechen.

• 1.4. Installieren Sie die Ausstellungsausrüstung (aus den Materialien des Auftragnehmers, gemäß den vom Auftragnehmer angefertigten und vom Kunden genehmigten Zeichnungen und Zeichnungen) mit _______.
• 1.5. Nach Abschluss der Arbeiten teilen Sie dem Kunden mit, dass der Gegenstand zur Lieferung bereit ist.
• 1.6. Übergeben Sie das fertige Projekt bis zum __________________ an den Kunden.
• 1.7. Nach Ende der Ausstellung ist der Abbau der Geräte innerhalb der mit den Ausstellungsorganisatoren vereinbarten Fristen durchzuführen.

3.2. Der Kunde verpflichtet sich:

• 2.1. Stellen Sie dem Auftragnehmer alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung: einen Plan für den Standort des Standes im Ausstellungspavillon mit Angabe der Standortnummer der bebauten Fläche, der Größe der Ausstellungsfläche, Logos in Vektorform im Format von Corel Draw und Adobe Illustrator-Programme, Dateien zum Drucken von Druckerzeugnissen im TIFF-Format mit einer Auflösung von mindestens 150 dpi in voller Größe bis spätestens _______________. Ist die Bearbeitung oder Erstellung von Dateien, Logos sowie zum Druck bereitgestellten Druckerzeugnissen erforderlich, zahlt der Auftraggeber zusätzlich die Arbeitskosten gemäß den Preisen des Auftragnehmers und genehmigt das Layout schriftlich als zusätzliche Anlage zum Vertrag .
• 2.2. Nehmen Sie den Stand vom Auftragnehmer bis spätestens _____ Stunden am ________ an. und legen Sie gegebenenfalls spätestens am ____ Stunden __________ eine Liste der Arbeitsansprüche vor.
• 2.3. Der Auftragnehmer ist für eine Verzögerung bei der Fertigstellung der Arbeiten nicht verantwortlich, wenn diese Verzögerung darauf zurückzuführen ist, dass der Kunde keine Beträge an den Ausstellungsveranstalter gezahlt hat.
• 2.4. Genehmigen Sie die endgültige Fassung des Messestandentwurfs (Anhang Nr. 1), Kostenvoranschläge (Anhang Nr. 2) mit der Unterschrift der verantwortlichen Person und dem Siegel vor ________. Nach Genehmigung des Projekts sind Änderungen der Standgestaltung nur im Einvernehmen der Parteien zulässig.

3.3. Lieferung – Abnahme der abgeschlossenen Arbeiten erfolgt durch Unterzeichnung der Lieferbescheinigung – Abnahme der abgeschlossenen Arbeiten durch die Parteien. Im Falle einer begründeten Verweigerung der Abnahme des Werkes übermittelt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich eine Liste seiner Ansprüche. Anhand der bereitgestellten Liste erfüllt der Auftragnehmer die Ansprüche.

1. Verantwortung der Parteien

4.1. Bei Verstößen gegen die Vertragsbedingungen hat die schuldige Partei den Schaden zu ersetzen, der der Gegenpartei entstanden ist.

4.2. Bei Verstößen gegen die Fristen für die Erbringung von Arbeiten aus dem Vertrag zahlt der Auftragnehmer dem Auftraggeber für jeden Tag der Verzögerung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % der Gesamtkosten des Vertrages.

5.3. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen für die im Rahmen des Vertrags erbrachten Leistungen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer für jeden Tag der Verspätung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Gesamtkosten des Vertrags zu zahlen.

1. Beilegung von Streitigkeiten

5.1. Die Parteien dieser Vereinbarung haben vereinbart, dass alle Streitigkeiten, die sich aus der Vereinbarung ergeben, einschließlich Streitigkeiten über die Anerkennung der Vereinbarung als ungültig (nichtig), nicht abgeschlossen, durch Verhandlungen beigelegt werden, und im Falle einer Nichterzielung einer Einigung werden die Streitigkeiten gelöst gemäß den geltenden Vorschriften an das ständige Schiedsgericht der Handels- und Industriekammer der Region Samara verwiesen werden. Die Entscheidung dieses Schiedsgerichts ist endgültig und unterliegt der freiwilligen Vollstreckung innerhalb eines Monats ab dem Datum der Entscheidung.

1. Andere Bedingungen

6.1. Die Vereinbarung gilt ab dem Tag ihrer Unterzeichnung durch die Parteien und gilt bis zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtungen aus ihr. Die Vereinbarung wird in zwei Exemplaren erstellt, eines für jede Partei, und hat für beide Parteien die gleiche Rechtskraft.

Mustervertrag für die Standmiete für die Dauer der Ausstellung unten gepostet.

VEREINBARUNG Nr. __

Vermietung von Messeständen

_______________ „___“________ 201_

Bezeichnet als__ inim Folgenden „Veranstalter“,

im Gesicht ________ ______________________________________, aktuell

basierend _______________________, einerseitsUnd _______________________________,

(Satzung, Reglement) (Name des Unternehmens, der Organisation)

wir rufen__ an im Folgenden „Teilnehmer“, vertreten durch ___________________________________, aktuell

(Position, Name, Vorname, Vatersname)

basierend ______________________, andererseitshaben diese Vereinbarung abgeschlossen

(Satzung, Reglement)

zu folgenden Themen:

1. Der Veranstalter stellt dem Teilnehmer während der Ausstellung gegen Entgelt ______________, Stand Nr. _____ mit einer Fläche von _____ qm zur Verfügung. m, „schlüsselfertig“ ausgestattet. Das Standset einer Standardkonfiguration besteht aus: Strukturen und Möbeln. Der Veranstalter stellt dem Teilnehmer die Stromversorgung, Beleuchtung, Heizung, Belüftung und Reinigung des Standes zur Verfügung; veröffentlicht die Angaben des Teilnehmers im Ausstellungskatalog in gemeinsam vereinbarten Bänden.

2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, innerhalb von ____ Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung die Kosten für die Standmiete zu zahlen, basierend auf den Kosten von 1 Quadratmeter. m in Höhe von ____________, für einen Gesamtbetrag von ____________ Rubel.

3. Im Falle einer schriftlichen Weigerung des Teilnehmers, an der Ausstellung teilzunehmen, behält der Veranstalter ___ % des in dieser Vereinbarung genannten Mietbetrags ein, wenn die Weigerung vor „___“_______ _____ erfolgte, und __ % – nach dem angegebenen Datum Zeitraum.

4. Hält der Teilnehmer die in dieser Vereinbarung festgelegten Zahlungsfristen nicht ein, hat der Veranstalter das Recht, diese Vereinbarung von sich aus zu kündigen.

5. Die Einfuhr der Ausrüstung erfolgt ________ vor Beginn der Ausstellung und die Entfernung – am Tag ihrer Fertigstellung. Hält der Teilnehmer die Fristen für die Entfernung von Ausstellungsgegenständen nicht ein, gehen die Kosten des Veranstalters für die Lagerung der Gegenstände zu Lasten des Teilnehmers.

6. Der Teilnehmer bewacht tagsüber selbstständig die Standeinrichtung. Der Veranstalter organisiert die Übergabe und Annahme der Standausrüstung unter Bewachung von ___ bis ___ (Nachtzeit) und unterstützt den Teilnehmer auch bei der Versicherung seiner Ausstellungsstücke und Ausrüstung.

7. Der Teilnehmer verpflichtet sich, beim Aufbau des eigenen Standes bzw. bei dessen Gestaltung keine Farben, Klebstoffe und andere Stoffe zu verwenden, die zu einer Beschädigung der beim Aufbau der Ausstellung verwendeten Baumaterialien führen könnten. Die Aufwendungen des Veranstalters für die Wiederherstellung von Bauten und Mobiliar, deren Beschädigung durch ein Verschulden des Teilnehmers entstanden ist, gehen zu dessen Lasten.

8. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die zugeteilte Ausstellungsfläche Dritten, die nicht Vertragsparteien dieses Vertrages sind, nicht zur Verfügung zu stellen und auch keine Werbung für diese Personen zu schalten.

9. Bezieht der Teilnehmer die ihm zugeteilte Fläche erst um ___ Uhr am Eröffnungstag der Ausstellung, hat der Veranstalter das Recht, diese nach eigenem Ermessen zu nutzen, was den Teilnehmer nicht von der Zahlung des gesamten angegebenen Mietpreises befreit in dieser Vereinbarung.

10. Die Bedingungen dieser Vereinbarung können durch schriftliche Vereinbarung der Parteien geändert oder ergänzt werden.

11. Streitigkeiten, die sich aus den Bedingungen dieser Vereinbarung ergeben, werden gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren beigelegt.

Vereinbarung

LLC „Iwanow“, im Folgenden als Kunde bezeichnet, vertreten durch Direktor Ivanov I.I., der einerseits auf der Grundlage der Charta handelt, und LLC „Petrow“, im Folgenden als Auftragnehmer bezeichnet, vertreten durch Direktor Petrov P.P., handelnd am Grundlage der Charta hingegen werden zusammenfassend als Vertragsparteien bezeichnet,hat diese Vereinbarung (im Folgenden als die Vereinbarung bezeichnet) wie folgt abgeschlossen.

1. Der Vertragsgegenstand

1.1. Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber den vorübergehenden Besitz und die Nutzung der entwickelten und hergestellten (gemäßZeichnungen und Skizzen vom Auftragnehmer entwickelt und vom Kunden genehmigt) Messestand (im Folgenden als Produkt bezeichnet) und führt dessen Installation durch(mit anschließender Demontage) zum Zwecke der Nutzung des Produkts durch den Kunden Ausstellung________, die vom _____________ bis _______________ in Moskau stattfindet.

1.2. Die Montage/Demontage des Produkts erfolgt durch den Auftragnehmer mit eigenen Mitteln und Mitteln innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen unter der Adresse: ______________________

1.3. Die Eigentums- und Nutzungsdauer des Produkts beginnt mit der Übergabe des Produkts an den Kunden und endet mit der Rückgabe an den Auftragnehmer. Annahme und Übergabe werden durch Akte formalisiert. In anderen Artikeln der Vereinbarung sind Kalendertermine sowie Zeitpunkte des Eintritts wesentlicher Umstände festgelegt.

2 . Kosten- und Zahlungsmodalitäten

2.1. Der Gesamtbetrag der Vereinbarung beträgt ___________________ . Gemäß der „Mitteilung über die Möglichkeit der Anwendung des vereinfachten Steuersystems“ Nr. ____vom _______ unterliegt die Mehrwertsteuer nicht der Mehrwertsteuer. (Besteuerungsgegenstand - Einkommen), ausgestellt am ___________________________.

2.2. Die Zahlung erfolgt nach folgendem Schema: Vorauszahlung in Höhe des Betrages 50% - ____________________ innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen ab dem Zeitpunkt durchgeführt, an dem der Kunde die Rechnung des Auftragnehmers erhält, der Restbetrag: 50% - ______________________ zahlbar nach Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für abgeschlossene Arbeiten, zusammen mit den entsprechenden Dokumenten, innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen ab nach Erhalt der Rechnung des Auftragnehmers. Die Bezahlung der geleisteten Arbeit erfolgt per Banküberweisung Zahlung auf das im Vertrag angegebene Konto des Auftragnehmers. Nach Vereinbarung der Parteien sind auch andere Zahlungsmöglichkeiten möglich.

2.3. Zahlungsverpflichtungen gelten ab dem Zeitpunkt der Gutschrift des Betrages als erfülltBankkonto des Auftragnehmers.

3 . Fertigstellungsfristen und Ablauf der Lieferung – Abnahme der fertiggestellten Arbeiten

3.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich:

3.1.1. Fahren Sie mit der Arbeit fort _______________.

3.1.2. Entwickeln und vereinbaren Sie schriftlich mit dem Kunden ein Designprojekt für den Messestand (Anhang Nr. l), einen Kostenvoranschlag (Anhang Nr. 2) von _____________.

3.1.3. Koordinieren Sie mit der Messeleitung alle Fragen im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Standes: Design, Aufbau, Elektrifizierung, Einsatz zusätzlicher Geräte, BrandschutzfragenGefahr usw. innerhalb eines für den erfolgreichen Aufbau des Standes ausreichenden Zeitrahmens. Der Ständer muss vollständig seinden Anforderungen der Messeveranstalter und der Feuerwehr entsprechen.

3.1.4. Produzieren Installation von Ausstellungsgeräten(aus den Unterlagen des Auftragnehmers gem vom Auftragnehmer angefertigte und vom Auftraggeber genehmigte Zeichnungen und Zeichnungen) mit _______.

3.1.5. Nach Abschluss der Arbeiten benachrichtigen Kunde über die Lieferbereitschaft des Gegenstandes.

3.1.6. Übergeben Sie das fertige Projekt bis zum __________________ an den Kunden.

3.1.7. Nach Ende der Ausstellung ist der Abbau der Geräte innerhalb der vereinbarten Fristen durchzuführenAusstellungsveranstalter.

3.2. Der Kunde verpflichtet sich:

3.2.1. Stellen Sie dem Auftragnehmer alles zur VerfügungErforderliche Unterlagen: Standplan im Ausstellungspavillon Angabe der Standortnummer des zu bauenden Gebäudes Quadrate, Größe der Ausstellungsfläche, Logos in Vektorform im Format der Programme Corel Draw und Adobe Illustrator, Dateien zum Drucken von Druckerzeugnissen im TIFF-Format mit einer Auflösung von mindestens 150 dpi in voller Größe bis spätestens _______________. Bei Bedarf Bearbeiten oder Erstellen Dateien, Logos, sowie zum Druck bereitgestellte Druckerzeugnisse, Kunde zahlt zusätzliche Kosten arbeitet nach den Preisen des Auftragnehmers, sowie genehmigt das Layout schriftlich als zusätzliche Anlage zum Vertrag.

3.2.2. Nehmen Sie den Stand vom Auftragnehmer bis spätestens _____ Stunden am ________ an. und legen Sie spätestens ____ Stunden __________ eine Liste der Arbeitsansprüche vor g, falls verfügbar.

3.2.3. Der Darsteller erträgt es nicht Haftung für Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten, wenn diese Verzögerung bei NichtzahlungDer Kunde hat welche Beträge An den Veranstalter der Ausstellung.

3.2.4. Genehmigen Sie die endgültige Version Messestandgestaltung (Anhang Nr. 1), Kostenvoranschläge (Anhang Nr. 2) unterzeichnet Verantwortliche und stempeln bis ________ d. Nach der Projektgenehmigung alle Änderungen im Design Ständer sind akzeptabel nur nach Vereinbarung der Parteien.

3.3. Lieferung – die Abnahme der abgeschlossenen Arbeiten erfolgt durch Unterzeichnung des Lieferscheins durch die Parteien – Abnahme abgeschlossen funktioniert Im Fall von motiviert Verweigert der Auftraggeber die Abnahme des Werkes, stellt er dem Auftragnehmer eine Liste der Ansprüche zur Verfügung schriftlich. An Anhand der bereitgestellten Liste erfüllt der Auftragnehmer den Anspruch.

5.3. Bei Verstößen gegen die Zahlungsfristen für die im Rahmen des Vertrags erbrachten Leistungen ist der Kunde verpflichtet, dem Auftragnehmer für jeden Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Gesamtkosten des Vertrags zu zahlen Verzögerungen.

5. Streitbeilegungsverfahren

5.1. Die Parteien dieser Vereinbarung haben vereinbart, dass alle Streitigkeiten, die sich aus der Vereinbarung ergeben, einschließlich Streitigkeiten über die Anerkennung der Vereinbarung als ungültig (nichtig), nicht abgeschlossen, durch Verhandlungen beigelegt werden, und im Falle einer Nichterzielung einer Einigung werden die Streitigkeiten gelöst gemäß den geltenden Vorschriften an das ständige Schiedsgericht der Handels- und Industriekammer der Region Samara verwiesen werden. Die Entscheidung dieses Schiedsgerichts ist endgültig und unterliegt der freiwilligen Vollstreckung innerhalb eines Monats ab dem Datum der Entscheidung.

6. Sonstige Bedingungen

6.1. Die Vereinbarung gilt ab dem Datum der Unterzeichnung durch die Parteien und ist gültig bisvollständige Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen.Die Vereinbarung wird in zwei Exemplaren erstellt, eines für jede Partei.gleiche Rechtskraft für die Parteien haben.

6.2. Alle Änderungen des Vertragstextes haben nur dann Rechtskraft, wennderen gegenseitige Überprüfung durch jede der Parteien im Einzelfall.Die Bedingungen der Vereinbarung können im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien geändert werdenzwingende schriftliche Vereinbarung.

7. Juristische Adressen, Bankwesen Details und Unterschriften

Um mit dem Bau in der Russischen Föderation zu beginnen, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Tätigkeit in unserem Land beim Finanzamt anmelden. Ein ausländisches Unternehmen muss sich bei der Steueraufsichtsbehörde am Standort jeder seiner Baustellen, am Standort des Eigentums und der Registrierung von Fahrzeugen gemäß der Abgabenordnung der Russischen Föderation registrieren lassen.

Wenn ein ausländisches Unternehmen seine Tätigkeit in der Russischen Föderation noch nicht aufgenommen hat, weder über Eigentum noch über Fahrzeuge verfügt, aber bereits ein Bankkonto auf dem Territorium der Russischen Föderation eröffnet hat, ist in diesem Fall eine Registrierung bei der Russischen Föderation erforderlich Finanzamt am Sitz der Bank, bei der das ausländische Unternehmen ein Konto hat.

Um sich bei der Steueraufsichtsbehörde zu registrieren, muss ein ausländisches Unternehmen Dokumente einreichen, deren Liste in der Verordnung des Steuerministeriums der Russischen Föderation vom 7. April 2000 Nr. AP-3-06/124 „Über die Genehmigung der Regelungen zu den Besonderheiten der Rechnungslegung ausländischer Organisationen gegenüber den Steuerbehörden.“

Mit der Verordnung des Ministeriums für Steuern und Abgaben der Russischen Föderation vom 28. Juli 2003 Nr. BG-3-09/426 „Über die Registrierung ausländischer Organisationen bei den Steuerbehörden“ wurde das Verfahren zum Ersetzen ausländischer Organisationen durch Dokumente klargestellt, die vor dem 1. Oktober ausgestellt wurden. 2003, Bestätigung der Registrierung bei den Steuerbehörden mit Dokumenten unter Angabe der Steueridentifikationsnummer (im Folgenden als TIN bezeichnet), des Codes der ausländischen Organisation (FCO), erstellt anhand des Verzeichnisses „Codes ausländischer Organisationen“ und des Grundcodes für die Registrierung (im Folgenden FOC genannt).

Repräsentanzen ausländischer Unternehmen können nach russischen Regeln oder nach den Regeln ihres Landes arbeiten, sofern sie nicht im Widerspruch zu internationalen Rechnungslegungsstandards stehen. Dies ist in Absatz 2 der Verordnung über die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung festgelegt.

Handelt es sich bei dem Subunternehmer um eine ausländische Organisation, so gelten seine Tätigkeiten auf dieser Baustelle auch als Gründung einer Betriebsstätte dieser Subunternehmerorganisation.

Diese Regelung gilt für eine Subunternehmerorganisation, deren Tätigkeitsdauer insgesamt mindestens 30 Kalendertage beträgt, sofern der Generalunternehmer über eine Betriebsstätte verfügt.

Als Beginn des Bestehens einer Baustelle gilt für steuerliche Zwecke der frühere der folgenden Zeitpunkte: das Datum der Unterzeichnung der Urkunde über die Übergabe der Baustelle an den Auftragnehmer (die Urkunde über die Zulassung des Personals des Subunternehmers zur Ausführung seines Teils). Gesamtumfang der Arbeiten) oder das Datum des tatsächlichen Arbeitsbeginns.

Das Ende des Bestehens einer Baustelle ist das Datum der Unterzeichnung der Abnahmebescheinigung für das im Vertrag vorgesehene Objekt oder das im Vertrag vorgesehene Leistungspaket durch den Kunden (Bauträger). Als Abschluss der Arbeiten des Subunternehmers gilt das Datum der Unterzeichnung der Werkabnahmebescheinigung an den Generalunternehmer. Wenn die Abnahmebescheinigung nicht ausgestellt wurde oder die Arbeiten nach der Unterzeichnung einer solchen Bescheinigung tatsächlich abgeschlossen wurden, gilt die Baustelle zum Zeitpunkt des tatsächlichen Abschlusses der Vorbereitungsarbeiten als nicht mehr vorhanden (die Arbeiten des Subunternehmers gelten als abgeschlossen). , Bau- oder Montagearbeiten, die zum Leistungsumfang der entsprechenden Person auf dieser Baustelle gehören.

Bei einem vorübergehenden Baustopp hört die Baustelle nicht auf zu existieren. Mit Ausnahme von Fällen der Konservierung eines Objekts für einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen, wenn diese Konservierung durch Beschluss staatlicher Stellen erfolgt ist.

Ausländische Organisationen, die Tätigkeiten auf Baustellen durchführen, die keine Betriebsstätte in der Russischen Föderation bilden, weisen auf einen Verweis auf einen bestimmten internationalen Vertrag (Abkommen) hin, der einen Zeitraum festlegt, in dem solche Tätigkeiten keine Betriebsstätte bilden.

Das Vorhandensein einer ständigen Repräsentanz (Baustelle) wird auf der Grundlage der Bestimmungen des entsprechenden Abkommens (Abkommens) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bestimmt, die in den Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und einem bestimmten ausländischen Staat gelten.

Weitere Informationen zu den Fragen im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Zahlung von Steuern durch ausländische Organisationen in der Russischen Föderation finden Sie im Buch der Autoren von BKR – INTERCOM - AUDIT JSC „Ausländische Organisationen und ihre Repräsentanzen“.

Im Folgenden betrachten wir kurz, welche Hauptsteuern ein ausländisches Unternehmen, das Bautätigkeiten in der Russischen Föderation ausübt, zahlen muss.

1. Steuer auf das Eigentum von Organisationen.

Steuerzahler der Grundsteuer sind ausländische Organisationen, die in der Russischen Föderation über ständige Repräsentanzen tätig sind und (oder) Immobilien auf dem Territorium der Russischen Föderation, auf dem Festlandsockel der Russischen Föderation und in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Russischen Föderation besitzen.

Es wird anerkannt, dass die Aktivitäten einer ausländischen Organisation gemäß der Abgabenordnung der Russischen Föderation zur Gründung einer ständigen Repräsentanz in der Russischen Föderation führen, sofern in internationalen Verträgen der Russischen Föderation nichts anderes vorgesehen ist.

Gegenstand der Besteuerung ausländischer Organisationen, die in der Russischen Föderation über ständige Repräsentanzen tätig sind, sind bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte im Zusammenhang mit Anlagevermögen.

Ausländische Organisationen führen Aufzeichnungen über steuerpflichtige Posten gemäß den in der Russischen Föderation festgelegten Buchhaltungsverfahren.

Als Besteuerungsgegenstand für ausländische Organisationen, die in der Russischen Föderation keine Tätigkeit über ständige Repräsentanzen ausüben, gelten Immobilien, die sich auf dem Territorium der Russischen Föderation befinden und Eigentum dieser ausländischen Organisationen sind.

Die Steuerbemessungsgrundlage in Bezug auf Immobilienobjekte ausländischer Organisationen, die in der Russischen Föderation nicht über ständige Repräsentanzen tätig sind, sowie in Bezug auf Immobilienobjekte ausländischer Organisationen, die nicht mit den Aktivitäten dieser Organisationen in der Russischen Föderation in Zusammenhang stehen Der Bestandswert dieser Objekte wird nach Angaben der technischen Bestandsaufnahmeorgane durch den Verband über ständige Repräsentanzen anerkannt.

Autorisierte Stellen und spezialisierte Organisationen, die die Buchhaltung und technische Bestandsaufnahme von Immobilienobjekten durchführen, sind verpflichtet, der Steuerbehörde am Standort dieser Objekte Informationen über den Inventarwert jedes solchen Objekts zu melden, das sich auf dem Territorium des entsprechenden Subjekts der Russischen Föderation befindet innerhalb von 10 Tagen ab dem Datum der Bewertung (Neubewertung) der angegebenen Gegenstände.

Wenn ein steuerpflichtiger Immobiliengegenstand einen tatsächlichen Standort auf dem Territorium verschiedener Teilgebiete der Russischen Föderation oder auf dem Territorium eines Teilgebiets der Russischen Föderation und im Küstenmeer der Russischen Föderation (auf dem Festlandsockel der Russischen Föderation oder in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Russischen Föderation), in Bezug auf das angegebene Objekt wird die Immgesondert ermittelt und bei der Steuerberechnung im entsprechenden Teilgebiet der Russischen Föderation im Verhältnis dazu berücksichtigt der Anteil des Buchwerts (für Immobilienobjekte gemäß der Abgabenordnung der Russischen Föderation - Inventarwert) des Immobilienobjekts auf dem Territorium der entsprechenden konstituierenden Einheit der Russischen Föderation.

Weitere Informationen zu Fragen der Berechnung und Zahlung der Grundsteuer finden Sie im Buch der Autoren von BKR – INTERCOM – AUDIT CJSC „Organizational Property Tax“.

2. Mehrwertsteuer.

Das Verfahren zur Zahlung der Mehrwertsteuer durch ausländische Unternehmen hängt davon ab, wie das ausländische Unternehmen tätig ist – über eine Betriebsstätte oder nicht. Bildet die Tätigkeit eines ausländischen Unternehmens eine Betriebsstätte in der Russischen Föderation, muss es die Mehrwertsteuer selbstständig abführen. Wenn die Baustelle keine ständige Repräsentanz in der Russischen Föderation bildet, liegt die Verpflichtung zur Berechnung, Einbehaltung und Zahlung der Mehrwertsteuer auf an ein ausländisches Unternehmen gezahlte Einkünfte beim Steuerbevollmächtigten (Einkommenszahlungsquelle) der Abgabenordnung von Die Russische Föderation).

Lassen Sie uns nun über Mehrwertsteuerabzüge sprechen. Ein ausländisches Unternehmen, dessen Tätigkeit eine Betriebsstätte in der Russischen Föderation bildet, kann den Mehrwertsteuerabzug auf die allgemein übliche Weise in Anspruch nehmen, da es in diesem Fall die Steuer gemäß den Normen der russischen Mehrwertsteuergesetzgebung – Kapitel – selbstständig berechnet und abführt 21 der Abgabenordnung der Russischen Föderation. Ein ausländisches Unternehmen, das Mehrwertsteuerzahler ist, kann auch einen Mehrwertsteuerabzug für Waren (Arbeiten, Dienstleistungen) in Anspruch nehmen, die für seine Aktivitäten in die Russische Föderation gekauft oder importiert werden. Hierzu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Steuerbeträge, die von Verkäufern einem Steuerpflichtigen – einer ausländischen Person – vorgelegt werden, wenn der angegebene Steuerpflichtige Waren (Arbeiten, Dienstleistungen) kauft oder von ihm bei der Einfuhr von Waren in das Zollgebiet der Russischen Föderation zu seinen Produktionszwecken oder zur Ausübung anderer Tätigkeiten gezahlt werden abzugsfähig. Diese Steuerbeträge können nur dann abgezogen oder erstattet werden, wenn Vorbehaltlich der Registrierung des Steuerpflichtigen- eine ausländische Person, die bei den Steuerbehörden der Russischen Föderation registriert werden muss (Steuergesetzbuch der Russischen Föderation).

Für detailliertere Informationen zu Fragen im Zusammenhang mit der Berechnung und Zahlung der Mehrwertsteuer können Sie die Bücher der Autoren von BKR – INTERCOM – AUDIT JSC „Mehrwertsteuer“ und „Einkommensteuer und Mehrwertsteuer: Ein praktischer Leitfaden für Steuerbevollmächtigte“ lesen.

3. Steuer auf Unternehmensgewinne.

· Der Steuerbevollmächtigte hat die Bestätigung erhalten, dass das ausländische Unternehmen, dessen Tätigkeit in unserem Land keine Betriebsstätte bildet, in einem Land registriert ist, mit dem die Russische Föderation ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen hat.

Wenn ein ausländisches Unternehmen dem Steuerbevollmächtigten keine Bestätigung vorgelegt hat, dass es in einem Land registriert ist, mit dem die Russische Föderation ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung hat, werden von seinen Einkünften Steuern einbehalten. In diesem Fall kann das ausländische Unternehmen auch bei dem Finanzamt, bei dem der Steuerbevollmächtigte registriert ist, die Rückerstattung der zuvor einbehaltenen Steuer beantragen. Dies muss innerhalb von drei Jahren nach dem Ende des Steuerzeitraums erfolgen, in dem das Einkommen gezahlt wurde.

Um eine Steuerrückerstattung zu erhalten, müssen Sie folgende Unterlagen einreichen:

· einen Antrag in der Form in Anhang 1 der Verordnung des Steuerministeriums der Russischen Föderation vom 15. Januar 2002 Nr. BG-3-23/13 „Über die Genehmigung von Antragsformularen für eine ausländische Organisation auf Rückerstattung von Steuern, die an der Zahlungsquelle in der Russischen Föderation einbehalten werden“;

· notariell beglaubigte Bestätigung, dass das ausländische Unternehmen zum Zeitpunkt der Einkommenszahlung in einem Land registriert war, mit dem die Russische Föderation ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung geschlossen hat;

· eine Kopie der Vereinbarung (oder eines anderen Dokuments), auf deren Grundlage das Einkommen gezahlt wurde;

· Kopien der Zahlungsdokumente, die die Steuerzahlung durch den Steuerbevollmächtigten bestätigen.

Stellen wir uns eine Situation vor, in der eine russische (Kunden-)Organisation ein ausländisches türkisches Unternehmen, das eine Repräsentanz in der Russischen Föderation hat, mit dem Bau einer Anlage beauftragt hat. Die Dauer des Bestehens der Baustelle beträgt weniger als 18 Monate – der Zeitraum, der für die Bildung einer ständigen Repräsentanz durch das Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Republik Türkei vom 15. Dezember 1997 „On die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Einkommensteuer.“

Die Antwort auf diese Frage findet sich im Schreiben des Ministeriums für Steuerverwaltung der Russischen Föderation für die Stadt Moskau vom 5. Februar 2004 Nr. 26-12/7384.

1. Der VERANSTALTER stellt dem TEILNEHMER für die Dauer der Ausstellung („“2020)“ einen schlüsselfertig ausgestatteten Stand Nr., Fläche qm zur Verfügung (Miete von Strukturen und Möbeln, Bau und Dekoration eines Standes in Standardkonfiguration, Stromversorgung). , Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Reinigung) und veröffentlicht die Angaben des TEILNEHMERS im einvernehmlich vereinbarten Umfang im Ausstellungskatalog.
2. Der TEILNEHMER verpflichtet sich, innerhalb von Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch den VERANSTALTER die Kosten für die Standmiete zu zahlen, basierend auf den Kosten von 1 m². in Höhe von Rubel für den Gesamtbetrag in Rubel, einschließlich aller Steuern.
3. Im Falle einer schriftlichen Weigerung des TEILNEHMERS, an der Ausstellung teilzunehmen, behält der VERANSTALTER % der in dieser Vereinbarung festgelegten Miete ein, wenn die Weigerung vor 2020 erfolgte, und % nach dem angegebenen Zeitraum.
4. Wenn der TEILNEHMER die in dieser Vereinbarung festgelegten Zahlungsfristen nicht einhält, hat der VERANSTALTER das Recht, diese Vereinbarung aus eigener Initiative zu kündigen.
5. Die Ausrüstung wird vor Beginn der Ausstellung importiert und am Tag des Endes exportiert. Hält der TEILNEHMER die Fristen für die Entfernung von Ausstellungsgegenständen nicht ein, so gehen die Kosten des VERANSTALTERS für die Lagerung der Gegenstände zu Lasten des TEILNEHMERS.
6. Der TEILNEHMER verpflichtet sich, im Falle von Verletzungen seiner offiziellen Vertreter sowie im Hinblick auf eventuelle Verluste, Diebstähle und Schäden an der Ausrüstung keinerlei Ansprüche gegen den VERANSTALTER zu haben. Der VERANSTALTER organisiert die Übergabe und Übernahme der Standausrüstung unter dem Schutz der Ordnungskräfte bis zum nächsten Tag und unterstützt den TEILNEHMER auch bei der Versicherung seiner Ausstellungsstücke und Ausrüstung.
7. Der TEILNEHMER verpflichtet sich, beim Aufbau des Standes selbst bzw. bei der Fertigstellung seiner Gestaltung keine Farben, Klebstoffe und andere Stoffe zu verwenden, die zu einer Beschädigung der beim Aufbau der Ausstellung verwendeten Baumaterialien führen könnten. Die Kosten des VERANSTALTERS für die Wiederherstellung von Bauten und Mobiliar, deren Schäden durch Verschulden des TEILNEHMERS entstanden sind, gehen zu dessen Lasten.
8. Der TEILNEHMER verpflichtet sich, keine zugeteilte Ausstellungsfläche an Organisationen zu überlassen, die nicht Vertragsparteien dieser Vereinbarung sind, und auch keine Werbung für diese Organisationen zu schalten.
9. Sollte der TEILNEHMER den zugewiesenen Raum nicht vor dem Eröffnungstag der Ausstellung in Anspruch nehmen, hat der VERANSTALTER das Recht, ihn nach eigenem Ermessen zu nutzen, was den TEILNEHMER nicht von der Zahlung des vollen Betrags der in dieser Vereinbarung genannten Miete entbindet.
10. Die Bedingungen dieser Vereinbarung können durch schriftliche Vereinbarung der Parteien geändert oder ergänzt werden.
11. Streitigkeiten, die sich aus den Bedingungen dieser Vereinbarung ergeben, werden gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren beigelegt.